您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

广东省韶关市人民政府


韶关市人民政府令第59号


《韶关市建设工程造价管理规定》已经2009年6月23日韶关市人民政府第十二届36次常务会议通过，现予发布，自2009年8月1日起施行。



市长 郑振涛



二○○九年七月三日



韶关市建设工程造价管理规定



第一条 为了加强我市建设工程造价管理，规范工程造价计价行为，合理确定投资，有效控制工程造价，维护工程建设各方合法利益，提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》和《广东省建设工程造价管理规定》等有关法律法规，结合我市实际，制定本规定。

第二条 凡在我市行政区域内从事建设工程造价活动，适用本规定。

本行政区域内所有投资的建设工程项目，在编制和确定投资估算、设计概算、施工图预算、招标投标最高报价值（含工程量清单）、投标报价、工程合同价款、工程进度款、竣工结算、决算时，应遵守本规定。

本规定所称建设工程造价，是指建设工程项目从立项到竣工验收并交付使用所需的全部费用。主要包括工程费、工程建设其他费、工程预备费、有关税款和建设期间银行利息、国家规定应当计入工程造价的其他费用等。

第三条 市、县级建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程造价活动实施监督管理，具体工作由其所属的建设工程造价管理站负责。

第四条 市及各县（市）建设工程造价管理站要切实做好本行政区域内建设工程造价信息、建设工程材料市场指导价格及建筑市场人工工资价格收集发布，对建设工程造价实施动态管理等各项工作。

第五条 建设工程计价必须采用国家和省现行的建设工程造价计价依据。

建设工程造价的计价依据主要包括工程投资估算指标、工期定额、概算定额、预算定额（统一基价表与估价表）、费用定额、施工机械台班费用定额及补充定额、国家和省规定的其他计价依据。

建设工程计价方式可采用工程量清单计价或定额计价，并根据有关法律、法规在招标文件或合同中明确。但两种计价办法不能同时使用。

国有资金投资的建设项目，必须采用工程量清单计价办法。

第六条 市、县（市）建设工程造价管理站应指导、监督、检查本辖区内建设工程计价依据的执行情况,对行政区域内所有建设项目工程造价成果文件进行抽查，检查其工程造价成果文件是否严格执行国家、省、市有关规定。

第七条 市、县（市）建设工程造价管理站应做好建设工程计价依据的解释、补充，以及协助省制定、修编建设工程预算定额等计价依据。

市及各县（市）一次性补充计价依据，由市及各县（市）建设工程造价管理站负责编制，报上一级建设工程造价管理站备案。

第八条 在工程计价中，对工程造价计价依据、办法以及相关政策规定发生争议事项的，由工程项目所在地建设工程造价管理站负责解释。

发、承包双方发生工程造价合同纠纷时双方可通过协商或提请工程项目所在地建设工程造价管理站进行调解，或提交仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。

第九条 工程造价咨询企业应依法取得由国家或者省建设行政主管部门颁发的工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可范围内，从事工程造价咨询活动。

第十条 工程造价成果文件应由执行工程造价咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章和企业公章。由工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件，还应加盖由省建设行政主管部门监制的有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章。

工程造价专业人员应依法取得资格证书，在一个单位注册从事建设工程造价活动。

第十一条 工程造价咨询企业应建立健全咨询工作质量控制体系和档案管理制度，并向市、县（市）建设工程造价管理站提供真实、准确、完整的工程造价咨询企业信息。

第十二条 市建设工程造价管理站对在本行政区域内的注册造价工程师建立档案管理制度，作为注册造价工程师执业和工程造价咨询企业的考核依据。

第十三条 市建设工程造价管理站应做好造价员的培训、发证、继续教育监管工作，市、县（市）建设工程造价站应做好监督规范造价员的从业行为。

第十四条 所有在本行政区域内从事建设工程造价咨询活动的工程造价咨询企业，应自承接业务之日起30日内到市建设工程造价管理站办理登记备案手续，接受监督检查。市、县（市）建设工程造价管理站应定期和不定期的对工程造价咨询企业的经营管理、专业人员到位、分支机构设置、工程造价成果文件等情况开展专项检查，及时纠正和查处违法违规行为。被检查企业应予以配合，并按照要求提供有关资料。

第十五条 实行建设工程施工合同价款、预（结）算登记备案制度。具体由市、县（市）建设工程造价管理站对本行政区域内所有建设工程施工合同价款、预（结）算实行登记备案制度。

（一）《建设工程施工合同》应按照国家和省有关规定，对下列工程造价事项做出约定：（１）工程合同价款；（２）预付工程款、拨付工程进度款的数额、支付时限及方式；（３）设计变更、工程量清单错项、漏项、计算错误的认定及工程价款的调整办法、索赔方式、时限要求和相应价款的支付方式；（４）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及返还时限；（５）工期及工期提前或延后的奖惩办法；（６）设备、材料价格变化等风险承担的范围、幅度及超过约定范围、幅度时工程合同价的调整办法；（７）竣工结算及结算后工程款支付办法与违约责任；（８）安全措施、文明施工和意外伤害保险费用；（９）与履行合同、支付价款相关的担保事项及发生工程计价纠纷的解决方式；（１０）双方认为应约定的其他工程造价事项。

（二）发包人和承包人在签订《建设工程施工合同》后7个工作日内，由承包人将合同副本提交工程所在地建设工程造价管理站备案。办理备案时，应同时报送工程造价成果文件及其电子文件等资料。

施工过程中发包人和承包人双方签订的涉及工程造价调整的补充合同、补充协议应及时报送工程所在地建设工程造价管理站备案。

（三）竣工结算文件经承包人和发包人双方确认后10个工作日内，发包人应将竣工结算书报送工程所在地建设工程造价管理站备案。竣工结算书作为工程竣工验收备案、交付使用的必备文件。

备案应提交下列资料：（１）施工许可证；（２）工程结算文件及其电子文件；（３）注册造价工程师和造价员证书；（４）工程价款支付证明；（５）其他应提交的资料。

（四）市、县（市）建设工程造价管理站在收到工程竣工结算文件之日起15个工作日内，依据本办法的规定和已备案的《建设工程施工合同》，对竣工结算文件进行备案审查。备案审查的主要内容：（１）工程施工合同中造价条款的履行情况；（２）竣工结算是否按合同的约定进行编制和审核；（３）编审单位和人员的资质、资格是否符合规定；（４）复核国家规定的各项规费缴纳情况。

竣工结算文件备案审查符合相关规定的，竣工结算文件予以备案；不符合相关规定的竣工结算文件由当事人在规定的期限内改正。

（五）工程竣工结算文件经发包人、承包人双方确认、签章并经工程所在地建设工程造价管理站备案的，即作为工程结算价款支付和竣工决算的依据。

（六）政府投资项目，由同级财政部门审查。

第十六条 对工程造价咨询机构、注册造价工程师、造价员的违规行为，由建设行政主管部门，分别根据《工程造价咨询企业管理办法》、《注册造价工程师管理办法》、《广东省建设工程造价管理规定》等进行处理。具体视其行为的性质和严重程度分别作出警告、下发《责令整改通知书》、通报批评、公布不良行为记录、计入个人不良记录档案、罚款、清出市场、提请资质批准机关吊销其资格证书或资质证书等处罚。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第十七条 在本行政区域内抽查的建设项目工程造价成果文件中，发现建设单位和施工单位串通故意虚报工程造价的，由建设行政主管部门根据《广东省建设工程造价管理规定》及有关规定，责令其退回虚报工程价款，限期整改，通报批评，公布不良行为，情节严重的对其违纪行为做出行政处罚。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第十八条 本规定自2009年8月1日起施行。



新疆维吾尔自治区人民政府


新疆维吾尔自治区农业税征收办法

　（１９９４年６月１０日　新疆维吾尔自治区人民政府令第４３号）


　　第一条　为了贯彻合理负担、公平税负的原则，合理组织财政收入，促进农业生产全面发展，根据《中华人民共和国农业税条例》，结合自治区实际，制定本办法。


　　第二条　在自治区境内，凡从事本办法规定的应税农产品生产的单位和个人，均属于农业税的纳税义务人，应按本办法规定缴纳农业税。


　　第三条　农业税的征收范围：
　　（一）粮食、豆类、薯类、饲草；
　　（二）棉花、油料、甜菜、麻、烟叶；
　　（三）蔬菜。


　　第四条　农业税的征收实行定额税率。各县（市）征收的农业税中包括地方附加，农业税地方附加主要用于乡、村公益事业。
　　税目、税额及地方附加依照本办法所附的《农业税税目、税额（地方附加）表》执行。


　　第五条　农业税税额的计算按当年实际播种作物种类和面积计征，以中等（三等）春小麦折算税额，正复播面积只计征一次。
　　征实物或征代金由各县、市人民政府自行确定。


　　第六条　农牧区以农牧民户为单位，国有农牧场（含机关、团体、企事业单位所属农牧场）、人民解放军系统（含武警）所属农牧场、生产建设兵团以农牧团场为单位向当地县（市）农业税征收机关办理农业税的申报、缴纳和申请减免等有关事项。


　　第七条　农业税的减税、免税：
　　（一）边境乡、镇、场（含兵团农牧团场）按应征农业税额（扣除有关减免后）减征３０％；
　　（二）耕种新开垦的荒地免税５年；
　　（三）农业科学研究、技术推广部门和农业院校专门用于科学试验的免征；
　　（四）农业系统事业性质的良种繁育场，按照农业部门的安排对繁殖粮、棉、甜菜、油料、麻类、蔬菜的种植面积达到总面积的７０％，免征其全部农业税，达不到７０％的，按实播良种面积减征；
　　（五）计税农作物因遭受水、旱、风、雹、冻、虫、病等自然灾害造成减产，经纳税人如实申报，征收机关审核，县、市人民政府批准后，予以适当减、免；
　　（六）革命烈士家属、退伍回乡残疾军人、残疾人、五保户及贫困户，经县、市人民政府批准后，可免征农业税；
　　（七）学校勤工俭学耕种的土地免征。


　　第八条　未经土地管理部门批准占用计税土地或者无故弃耕者不予减免。


　　第九条　农业税由地方税务机关负责征收。


　　第十条　农业税的征收管理按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定执行。


　　第十一条　本办法由自治区财政厅负责解释。


　　第十二条　本办法自１９９４年１月１日起施行。自治区人民政府１９８８年８月１日颁发的《新疆维吾尔自治区农业税农林特产税征收工作暂行规定》和１９８９年７月１７日颁发的《新疆维吾尔自治区农林特产农业税征收规定》同时废止。

附：　　　　　　农业税的税目、税额（地方附加）表


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：公斤／亩

＜font size=+1＞┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃　税　目　│　　　　　　　　 应征税额　　　　　　　　　　 ┃┠─────┼──────┬──────┬─────────┨┃　　　　　│　　合计　　│　　正税　　│　　　地方附加　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　粮食　　│　　　５　　│　　４．５　│　　　０．５　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　棉花　　│　　１１　　│　１０　　　│　　　１　　　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　豆类　　│　　　５　　│　　４．５　│　　　０．５　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　油料　　│　　１１　　│　１０　　　│　　　１　　　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　薯类　　│　　　５　　│　　４．５　│　　　０．５　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　甜菜　　│　　１１　　│　１０　　　│　　　１　　　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　饲草　　│　　　５　　│　　４．５　│　　　０．５　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　麻类　　│　　１１　　│　１０　　　│　　　１　　　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　蔬菜　　│　　１５　　│　１３．５　│　　　１．５　　　┃┠─────┼──────┼──────┼─────────┨┃　烟叶　　│　　１１　　│　１０　　　│　　　１　　　　　┃┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━┛＜/font＞